大智慧专业版付款比例为审核数额的80%贵所于2023年5月15日出具的《闭于宏润开发集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。宏润开发集团股份有限公司（以下简称“宏润开发”“发行人”或“公司”）会同甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“甬兴证券”）、浙江天册讼师事宜所（以下简称“发行人讼师”或“天册”）、大华管帐师事宜所（格外平淡合资）（以下简称“发行人管帐师”或“大华”）等闭联方对审核问询函所列题目举办了逐项核查，同时遵循央求对《宏润开发集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票召募仿单》（以下简称“召募仿单”）举办了修订和填充，现回答如下，请予审核。
呈报期各期，发行人归母净利润诀别为 41,398.29万元、39,938.35万元和36,439.05万元，毛利率诀别为9.79%、11.97%和15.62%。呈报期各期末，发行人资产欠债率诀别为77.63%、78.26%和73.34%，应收账款和合同资产账面代价之和诀别为659,362.77万元、786,746.06万元和747,476.77万元，占活动资产的比重诀别为48.95%、55.35%和58.29%，应收账款周转率诀别为 7.57、6.45和4.27，周转率一向低落。发行人控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）所持发行人股份质押比例为68.11%。呈报期内，发行人受到22起行政处置，最高罚款金额为30万元。呈报期各期，发行人保证房开采交易收入诀别为618.71万元、5,510.18万元、158,943.96万元，商品房开采交易收入诀别为67,188.04万元、55,696.94万元和125,175.74万元。截至2022年12月末，发行人交往性金融资产余额为6,745.98万元，历久股权投资余额为124,992.51万元、其他非活动资产余额为59,019.05万元，投资性房地产余额为38,863.11万元。发行人持有上海宏润博源培训学校有限公司84.62%股权、宏润博源（上海）熏陶科技有限公司85%股权。
请发行人填充阐明：（1）联络行业策略、交易组成等情形，阐明净利润及毛利率摇动的因为，是否与同行业可比公司改变趋向类似；（2）联络行业特性、信用策略、欠款客户天分、账龄机闭、期后回款情形、同行业可比公司的情形、合同资产的确实质等，阐明呈报期内应收账款及合同资产范围大幅伸长的因为，收款策略是否产生蜕变，坏账计提策略与同行业是否存正在明显分别，是否存正在应按单项计提坏账打定、减值打定而未计提的情状，是否存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能或意图产生晦气蜕变等导致应收账款、合同资产存正在较大减值危机的情状；联络合同资产中大额已落成未结算项宗旨名称、的确金额、签署时光、落成时点及估计确认收入时点，阐明是否存正在落成后历久未验收的情状，闭联合同资产是否存正在减值危机；（3）联络控股股东股权质押及法令冻结的因为、质押资金的确用处、商定质权完毕情状、其财政情状和偿债技能、涉诉情形、股价改变情形等，阐明质押股份是否存正在较大的平仓危机，是否可以导致控股股东、实质限度人产生更动，以及控股股东、实质限度人坚持限度权不乱性的闭联办法；（4）发行人近来36个月内受到行政处置的情形，是否组成强大违法举动，呈报期内是否存正在闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规开发等情形，是否存正在因前述事项受到金融监禁部分、住修部分、土地打点部行政处置等强大违法违规情形；控股股东、实质限度人近来三年是否存正在贪污、行贿、掠夺资产、调用资产等违法举动；（5）呈报期内是否存正在房地产项目交付障碍激发的强大瓜葛争议等情形，如是，是否已恰当管理或已有昭着可行的管理计划；（6）投资性房地产的的确情形及用处，公平代价评估是否隆重；（7）内部限度是否健康有用，是否开发健康资金管控、拿地拍地、项目开采开发、项目发卖等相应的内部限度轨制并有用奉行，发行人是否已开发并奉行健康有用的召募资金应用闭联内控轨制，可能确保召募资金稳固相流入房地产交易；（8）是否存正在资金筹措、拿地拍地、项目开发、已售楼房交付、实质限度人声誉等方面强大不良舆情；（9）联络闭联科宗旨的确投资明细，阐明发行人近来一期末是否存正在持有较大的财政性投资（网罗类金融交易）的情状，发行人自本次发行闭联董事会前六个月至今，已施行或拟的财政性投资的确情形，是否涉及扣减的情状；（10）发行人及其子公司、参股公司是否从事教培交易，是否契合《闭于进一步减轻负担熏陶阶段学生功课担任和校外培训担任的偏睹》等闭联策略的央求。
请保荐人核查并宣告昭着偏睹，对（8）出具专项舆情核查呈报，请管帐师核查（1）（2）（3）（7）（9）并宣告昭着偏睹，请发行人讼师核查（4）（5）（8）（10）并宣告昭着偏睹。
一、联络行业策略、交易组成等情形，阐明净利润及毛利率摇动的因为，是否与同行业可比公司改变趋向类似
呈报期内，公司厉重从事市政公用工程、衡宇制造工程、都会轨道交通工程施工、新能源开采交易和房地产开采。公司各板块收入占好比下所示：
呈报期内，公司聚焦制造施工及根蒂方法投资交易。房地产交易（含商品房及保证房开采交易）占生意收入的比重诀别为5.99%、5.93%、32.66%和13.06%，2022年度和2023年1-6月有彰彰的增众，厉重因为为公司个体已开采楼盘交付，公司呈报期内无新增土地贮藏且公司将来无商品房开采交易闭联的谋划。
2022年，我邦经济社会开展碰到邦外里众重超预期成分挫折，危机挑拨亘古未有。正在重心政府的高效兼顾下，我邦经济社会开展总体维持规复态势。据邦度统计局告示的数据显示，2022年寰宇制造业总产值311,980亿元，同比伸长6.5%，2022年1-12月固定资产投资同比伸长5.1%，制造业不断正在邦民经济中阐发着厉重感化。
跟着我邦经济的一向开展，邦度陆续对制造行业举办历久谋划，效力晋升根蒂方法水准，构修体例完好、高效适用、智能绿色、安乐牢靠的今世化根蒂方法系统。凭据住房和城乡开发部、邦度开展改造委公布的《“十四五”寰宇都会根蒂方法开发谋划》，“晋升交通承接便捷性和轨道掩盖通勤出行比例、进步都会道道网密度、进步道道网集体运转效劳”被列为“十四五”功夫都会根蒂方法开发的厉重职责之一；同时，“长三角”一体化、都会更新、乡间强盛都会归纳管廊开发、新型根蒂方法开发等谋划策略渐渐落地施行，都给制造行业带来宽大的市集和较大的伸长空间。
为避免房地产市集过热危机，近年来我邦出台一系列策略以加紧房地产市集的管控力度。正在房地产供应端，针对土地、金融等方面举办管控，网罗设定“三道红线”；正在房地产需求端，针对信贷监禁、代价管控、限购限贷等方面举办管控。自2021年以后，我邦进一步加紧了房地产行业的调控力度，房地产市集调控策略陆续收紧，调控实质尤其细化，调控机制一向完美。房地产市集景心胸陆续下滑，闭联投资一向下行。从房地产行业中历久开展来看，政府调控的宗旨是庇护房地产市集安定当康开展，维持房地产信贷安定有序投放，而非打压房地产市集的开展。所以，自2022年4月以后，为了不乱房地产行业开展，监禁部分接连开释踊跃信号。跟着房地产调控策略以及保交楼策略陆续推出与落实，同时房地产纾困基金渐渐落地以及信贷策略陆续宽松，中短期内房地产市集集体发卖情形及衡宇代价希望渐渐企稳规复。
由上外可知，2020年度和2021年度，发行人归纳毛利率与同行业较为亲近，2022年度和2023年1-6月，发行人归纳毛利率有较大的晋升，厉重因为为发行人高毛利的房地产交易板块收入占比晋升。呈报期发行人与同行业可比公司交易机闭对比情形如下外所示：
注：房地产开采交易包括保证房开采交易和商品房开采交易；2023年 1-6月宁波修工未披露分交易板块收入情形。
2023年1-6月，发行人房地产开采交易占比有所低落，但降低的厉重为低毛利率的保证房开采交易，所以发行人的归纳毛利率仍处于较高水准。
注：2023年1-6月，宁波修工未披露分行业收入及本钱情形，腾达开发未披露分行业本钱情形。
凭据上外，剔除房地产板块影响后，发行人的毛利率与同行业可比公司不存正在强大分别，个中2020年毛利率较同行业较低厉重是由于公司为开荒西安、合肥等区域的制造施工交易市集，存正在片面让利，跟着闭联交易的完结，公司毛利率渐渐晋升。
注：2020年度-2023年1-6月，宁波修工、龙修股份、中邦交修年度呈报披露的交易组成情形中，无房地产交易分类；2023年1-6月腾达开发未披露分交易板块本钱情形。
呈报期内同行业可比公司之间的房地产交易毛利率情形存正在较大分别，厉重因为为房地产交易为正在某临时点奉行的履约负担，正在客户博得闭联商品或任职限度权时点确认收入。发行人及同行业可比公司房地产交易体量较小，产物毛利因分别楼盘的定位、拿地时光、预售时光和所处区域等存正在较大的分别，导致了房地产交易毛利率存正在较大分别。公司房地产交易毛利率较高，厉重因为为开采的土地获取时光较早，并采纳分期开采办法，资金压力不大，本钱具有上风。
截至本回答缔结日，上述同行业可比公司均未公然披露其楼盘的精确音讯。呈报期内公司厉重楼盘情形如下：
由上外可知，楼盘的定位、拿地时光、预售时光和所处区域等成分，对楼盘的毛利率影响较大。
综上，呈报期内公司归纳毛利率外示上升趋向厉重是由于公司毛利率高的房地产板块交易收入占比增众，剔除房地产板块后，公司与可比公司的毛利率改变趋向类似。
呈报期内公司发卖毛利呈伸长趋向，归母净利润先降低后上升。公司收入机闭蜕变带来的毛利率摇动是影响公司归母净利润蜕变的厉重因为，别的，生意外出入、少数股东损益等也对公司归母净利润改变带来了影响。
呈报期内，公司归母净利润改变情形及对其影响较大的利润外片面项目组成情形如下：
金额 较上年同期改变比例 金额 较上年改变比例 金额 较上年改变比例 金额
呈报期内，公司发卖毛利比拟上年同期陆续上升，厉重系收入机闭蜕变导致的毛利率上升所致。收入机闭蜕变导致的毛利率改变判辨详睹本回答“题目 1”之“一、（二）毛利率改变的因为”。剔除前述影响后，归母净利润的摇动厉重系生意外出入、少数股东损益等成分影响，的确判辨如下：
2021年归母净利润较2020年降低3.53%，厉重因为为公司2020年转回估计诉讼失掉 24,738.90万元增众了当年的生意外收入，增众当年归母净利润12,864.23万元。
公司2022年发卖毛利较客岁同期上升10.03%，归母净利润降低8.76%，厉重因为为公司房地产开采交易占比晋升，公司发卖毛利有所晋升，但因商品房开采交易的厉重施行主体无锡宏诚，公司仅持股52%，同时房地产交易对应的税费较高，少数股东损益、税金及附加、所得税用度较2021年大幅伸长，导致了公司归母净利润的降低。
公司 2023年 1-6月发卖毛利较客岁同期上升 15.43%，归母净利润上升14.98%，厉重系商品房毛利较客岁同期大幅伸长所致。
金额 较上年同期改变比例 金额 较上年改变比例 金额 较上年改变比例 金额
由上外可知，呈报期内同行业可比公司归属于母公司净利润分别较大但趋向较为亲近。厉重因为为制造行业内存正在洪量的中小企业，数目浩瀚，市集凑集度较低，且区域特质彰彰。个别之间因交易范围、分别区域土修施工需求及各企业订单获取协议价技能分别最终导致个别间的发卖毛利额存正在肯定分别。
制造业集体毛利率较低，归母净利润改变情形容易受计提大额减值失掉、对外投资损益金额较大等事项的影响，进而存正在更大的摇动。固然同行业可比公司归母净利润存正在较大分别但均匀净利润的改变趋向与公司较为亲近。2021年度，同行业可比公司改变趋向与发行人存正在分别，厉重系发行人2020年度转回估计诉讼失掉24,738.90万元增众了当年的生意外收入，剔除该影响后，发行人归属于母公司股东的净利润改变趋向与同行业类似。
（1）博得发行人财政报外、交易组成明细、分商品或任职类型毛利率等原料，就发行人呈报期内毛利率和归母净利润举办复核，判辨归母净利润及毛利率摇动因为及合理性；
（2）访叙闭联交易厉重有劲人，领会发行人所属行业的逐鹿情形、行业策略及开展前景、厉重细分市集开展情形，判辨呈报期内功绩改变的的确因为；
（3）查阅发行人所处行业查究呈报及邦度闭联策略，领会市集处境、房地产闭联策略蜕变对公司筹备及剩余技能的影响；
（4）查阅同行业上市公司公然披露文献，领会其呈报期内筹备情形、归母净利润和毛利率摇动，并与发行人举办比较判辨，鉴定其分别的合理性。
（1）发行人呈报期内归属于母公司股东的净利润摇动厉重受收入机闭蜕变、生意外收入、少数股东损益等成分影响，与同行业可比公司改变趋向存正在分别但具有合理性；
（2）发行人呈报期内毛利率摇动厉重因为为收入机闭的安排，高毛利的房产交易板块收入占比晋升，与同行业可比公司改变趋向存正在分别但具有合理性。
二、联络行业特性、信用策略、欠款客户天分、账龄机闭、期后回款情形、同行业可比公司的情形、合同资产的确实质等，阐明呈报期内应收账款及合同资产范围大幅伸长的因为，收款策略是否产生蜕变，坏账计提策略与同行业是否存正在明显分别，是否存正在应按单项计提坏账打定、减值打定而未计提的情状，是否存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能或意图产生晦气蜕变等导致应收账款、合同资产存正在较大减值危机的情状；联络合同资产中大额已落成未结算项宗旨名称、的确金额、签署时光、落成时点及估计确认收入时点，阐明是否存正在落成后历久未验收的情状，闭联合同资产是否存正在减值危机；
（一）联络行业特性、信用策略、欠款客户天分、账龄机闭、期后回款情形、同行业可比公司的情形、合同资产的确实质等，阐明呈报期内应收账款及合同资产范围大幅伸长的因为
呈报期内，公司应收账款和合同资产账面代价之和诀别为659,362.77万元、786,746.06万元、747,476.77万元和664,104.89万元，占活动资产的比重诀别为48.95%、55.35%、58.29%和56.22%，公司应收账款及合同资产范围较大契合行业特性。2021腊尾合同资产与应收账款之和呈上升趋向，2022腊尾及2023年二季末呈降低趋向，厉重系公司2021年度客户结算减弱弛光伏补贴回款变慢所致，的确判辨如下：
呈报期内，公司应收账款和合同资产账面代价占活动资产的占比诀别为48.95%、55.35%、58.29%和56.22%，占斗劲大，因为是公司厉重从事的制造施工行业开发周期长，结算和收款具有肯定的滞后性，公司的客户以地方邦企或地方政府平台公司为主，其结算付款审批流程较长。的确判辨如下：
公司客户以长三角地域的地方邦企或地方政府平台公司为主，如上海久事（集团）有限公司及其部下单元、杭州市地铁集团有限负担公司及其部下单元、宁波互市控股集团有限公司及其部下单元和宁波轨道交通集团及其部下单元等。
公司通过招投标的办法获取交易，并凭据招投标文献的商定与前述客户缔结总包工程施工和议，和议中对结算要求、付款要求举办了昭着的商定。业主正直在项目施行历程中凭据项目施行情形及合同商定确定结算进度及付款支配。
与日常的创设业分别，公司所处的制造工程施工行业正在项目工程款收款的历程中不存正在庄敬同一的信用策略或信用期观点，其结算进度、结算要求及收款支配是凭据分别的合同商定及项目施行情形诀别确定的。
寻常，宏润开发承接的项目施行周期正在1-3年不等，工程质保期正在2-5年（衡宇制造工程质保期5年，市政、轨道交通工程质保期2-3年）。除此以外，公司存正在少数合同金额较小的项目施行周期和质保期较短的情状以及少数项目因施工量较大、施工难度较大导致的合同工期较长或施工沿线拆迁、图纸计划更动等成分影响而导致施行周期善于3年的情状。
上海市轨道交通14号线标 上海轨道交通十四号线开展有限公司 轨道交通 5.79年 施工沿线拆迁。
宁波市轨道交通7号线标段 宁波市轨道交通集团有限公司 轨道交通 4.96年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
宁波市轨道交通4号线土修工程（第四批）TJ4008标段 宁波市轨道交通集团有限公司 轨道交通 4.59年 遵循宁波轨道交通领导部总体安排计议，盾构区间流通滞后630天，工期顺延。
姑苏市轨道交通6号线工程土修施工项目V-TS-03标（6号线工程） 姑苏市轨道交通集团有限公司 轨道交通 4.58年 电力排挤线未能迁改和受基坑挖土、大众卫生事宜影响，人、材、机等难以进场。
上海市轨道交通21号线标 上海申通地铁开发集团有限公司 轨道交通 4.34年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
杭州市博奥地道工程 杭州市钱江新城开发领导部 轨道交通 4.14年 交警、无阻挠协会对道道提出偏睹，涌现的盲道、雕栏等更动，各项赛事、音乐节等营谋导致工程个人或集体停工，工期滞后。
“三道一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南道-青云道）工程 宁波宏嘉开发有限公司 市政 4.05年 施工沿线拆迁。
宁波至象山市域（郊）铁道工程SGXS09标段施工 宁波市十二号线市域铁道开展有限公司 市政 4.03年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
杭州地铁9号线标段 杭州市地铁集团有限负担公司 轨道交通 4.02年 施工区域与文物遗址重叠，发展文物维持职业导致延期。
合肥市轨道交通3号线标 合肥市轨道交通集团有限公司 轨道交通 4.00年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
姑苏轨道交通7号线工程土修施工项目（Ⅶ-TS-06标）（7号线片面 姑苏市轨道交通集团有限公司 轨道交通 3.96年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
西洪大桥及接线工程（环镇北道—北环急迅道）II标段 宁波通途投资开采有限公司 市政 3.95年 归纳管廊施行前，机闭边线m规模内禁止堆土，片面分项工程需正在归纳管廊工程主体机闭落成后施行，导致工期拉长。
杭州地铁6号线一期工程奥体核心站单元工程 杭州市地铁集团有限负担公司 轨道交通 3.94年 因信达地块与奥体站车站合伙开采，受信达地块开发稽延的影响，工期拉长。
杭州地铁3号线标段 杭州市地铁集团有限负担公司 轨道交通 3.91年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
宁波市轨道交通3号线一期地下土修工 宁波市轨道交通集团有限公司 轨道交通 3.80年 施工工艺更动和图纸更动导致周期拉长。
杭州地铁4号线标段 杭州市地铁集团有限负担公司 轨道交通 3.59年 施工沿线拆迁。
姑苏市轨道交通5号线工程土修施工项目（V-TS-01标） 姑苏市轨道交通集团有限公司 轨道交通 3.42年 车站施工厂地管线改迁、割接及交通导改延宕。
杭州地铁4号线二期工程施工总承包 杭州市地铁集团有限负担公司 轨道交通 3.28年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
杭州地铁7号线标段 杭州市地铁集团有限负担公司 轨道交通 3.18年 大众卫生事宜影响，人、材、机等难以进场。
金华-义乌-东阳市域轨道交通工程土修施工02标段 金华市轨道交通投资开发有公司 轨道交通 3.15年 图纸计划更动导致周期拉长。
宁波市轨道交通6号线标段施工 宁波市轨道交通集团有限公司 轨道交通 3.01年 施工量、施工难度较大，合同工期较长。
宏润开发凭据工程节点进度按期向客户提交工程预算书，申请当期工程进度款（合同日常商定付出金额为实质告竣工程结算产值的70%-90%），客户日常正在商定时间内告竣审核。正在告竣闭联前置审核顺序后，客户日常正在10个职业日内付出进度款。
达成结算寻常由施工单元（发行人）告竣达成验收文献的编制，递交项目结算原料（含项目结算书、项目施工原料、达成图等闭联原料）至监理，监理对结算原料的切实性和无缺性举办初审，再送至业主方举办审核。业主方审核告竣后再送财务局（财务评审核心）或审计局等结算审计单元，结算审计单元委托第三方磋议机构举办一审，第三方磋议机构一审后将审计结果返回结算审计单元举办复审。复审告竣后，片面强大工程项目还需求举办邦度或地方审计部分的审核，政府部分最终审核告竣后，才举办结算和支配付款。
由此可知制造工程行业的达成结算职业专业性较高，行业习用流程繁复繁众，结算职业涉及闭头较众、时光周期较长。所以，除平常正在奉行项目造成的已落成未结算工程量外，已达成项宗旨结算期较长也是变成已落成未结算工程余额较大的厉重因为。
项目质保结算系工程质保期满后经客户确认无工程质料题目后，客户分期或一次性付清的质保金款子。
综上，因为制造施工行业结算周期较长，集体导致公司的合同资产和应收账款的合计范围较大。
呈报期内，同行业可比公司应收账款和合同资产账面代价之和占活动资产的比例，情形如下：
注：因腾达开发片面工程项目进入正在合同履约本钱中举办核算，应收账款和合同资产账面代价之和占活动资产的比例过低，可比性不强，所以未行动样本。
2020年至2022年公司和行业均匀情形均外示伸长的趋向，应收账款和合同资产账面代价之和占活动资产的比例契合行业情形。
公司2023年1-6月为降低趋向与同行业存正在分别，厉重因为为2022腊尾公司应收上海市公积金打点核心保证房款子49,108.37万元，闭联款子于2023年1月回款。
3、生意收入改变趋向和应收账款和合同资产之和改变趋向不类似厉重系2021年客户结算进度减弱弛光伏补贴回款变慢所致
呈报期内公司生意收入呈逐年降低趋向，应收账款和合同资产账面代价之和于2021年上升，2022年及2023年6月末降低。2021年，应收账款和合同资产
账面代价之和与生意收入的改变趋向不类似，厉重是由于公司2021年度客户结算减弱弛光伏补贴回款变慢，的确判辨如下：
（1）2021年度光伏补贴回款变慢和片面应收款子回款跨年导致2021年应收账款大幅增众
呈报期内，公司账龄两年以内的应收账款占比诀别为82.65%、76.34%、84.69%和 73.26%，占应收账款的比重较高，账龄机闭相对不乱，与公司结算和收款形式相符。2021腊尾两年以内应收账款的占比降低较大，厉重是系青海新能源电站的光伏补贴款回款较慢所致。
2021腊尾公司应收账款较2020年上升，厉重是由于公司的青海新能源电站发电项目和石浦高速公道新桥毗连线（下七里至大圻头公道）PPP工程项宗旨影响。因为邦度光伏补贴存正在肯定缺口，青海新能源电站发电项目2021年回款较慢，邦网青海省电力公司的应收账款余额较2020腊尾新增9,031.32万元；因客户跨年时间审批等因为，石浦高速公道新桥毗连线（下七里至大圻头公道）PPP工程项宗旨片面款子于2022年1月回款，导致2021腊尾应收账款增众10,060.79万元。
2022年度公司应收账款大幅伸长，厉重因为为2022年公司定时点法确认收入的大型保证房项目，于2022年告竣交付，应收业主上海市公积金打点核心的保证房款子49,108.36万元于2023年1月回款，2023年6月末公司应收账款余额降低。
呈报期内，公司应收邦网青海省电力公司款子回款较慢，厉重因为为邦度光伏补贴款存正在肯定的缺口，闭联款子付出较慢，别的，呈报期内公司期后回款情形杰出。
3）青海新能源电站发电项目应收账款，呈报期各期回款情形及截至目前回款情形，信用策略，催款情形，估计接管时光，计提坏账情形
2020年至2023年7月青海新能源电站发电项目应收账款余额、各期回款、坏账打定计提情形如下：
青海新能源电站发电项目系将电力输送至邦度电网指定线道的发电项目，项目收入网罗根蒂电费收入与补贴电费收入。对待根蒂电费收入，属于平常电费交往，由邦度电网直接付出；对待补贴电费收入，凭借闭联策略由财务部拨付，由邦度电网转付。凭据《青海省开展和改造委员会闭于疏通我省环保电价抵触的通告》（青发改代价〔2014〕897号）和《青海省开展和改造委员会转发邦度开展改造委闭于低落燃煤发电上彀电价和日常工贸易用电代价的通告》（青发改代价〔2016〕9号）以及邦度发改委闭于青海省可再生能源闭联规章，邦度电网奉行政府订价的基数电量遵循0.2277元/千瓦时（含税）举办结算，与电站上彀电价之间的差额片面（补贴价款0.7723元或0.7223元/千瓦时）通过寰宇征收的可再生能源电价附加管理。
抄写结算电量数据后，合同两边应遵循抄外记载精确估计当月结算电量和电费，并由购电方（邦度电网）于次月5日前填制《电量结算单》和《电费估计单》通告售电人（发行人）。售电人查对无误后，凭据两边确定的《电费估计单》开具增值税发票，并送交购电人。购电人收到增值税发票原件后，10个职业日内付清全额购电费。
未发函催款，估计接管时光取决于寰宇征收的可再生能源电价附加情形和财务部支配
凭据财务部、开展改造委和能源局印发的《可再生能源电价附加补助资金打点暂行主见》（财修〔2012〕102号）第五条规章：财务部、邦度开展改造委、邦度能源局对地方上报原料举办审核，并将契合要求的项目列入可再生能源电价附加资金补助目次。第十二条规章：财务部凭据可再生能源电价附加收入、省级电网企业和地方独立电网企业资金申请等情形，将可再生能源电价附加补助资金拨付到省级财务部分。省级财务部分遵循邦库打点轨制相闭规章实时拨付资金。
凭据《闭于告示可再生能源电价附加资金补助目次（第六批）的通告》（财修〔2016〕669号），财务部、邦度开展改造委、邦度能源局将契合要求的项目列入可再生能源电价附加资金补助目次。发行人青海新能源电站发电项目正在上述补助名录中。
2022年11月2日，受邦度开展改造委、邦度能源局以及财务部委托，信用中邦网站公布《闭于公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的合规项目清单的告示》，发行人青海新能源电站发电项目通过了合规审查，正在项目合规性、范围、电量、电价、补贴资金和环保等六个方面契合邦补申请的要求。
可再生能源电价附加补助资金管原由财务部同一支配，且公司仍然餍足闭联央求并被列入补助名录中。呈报期内公司踊跃体贴光伏补贴闭联策略，并与邦网青海省电力公司维持了杰出的疏通，未发函催款。补贴电费估计接管时光取决于寰宇征收的可再生能源电价附加情形和财务部支配，发行人已遵循坏账策略计提了坏账打定。
综上，公司账龄机闭厉重凑集正在1-2年，较为不乱，期后回款杰出，账龄机闭、期后回款情形与公司结算、收款形式相符。公司应收账款的改变，厉重受邦度光伏补贴款付出进度和片面应收款子回款跨年的影响。
公司2021腊尾合同资产呈上升趋向，2022腊尾及2023年二季度末呈降低趋向，个中2021腊尾合同资产呈上升趋向的因为判辨如下：
2021年公司因业主方结算放缓，导致已落成未结算资产增众额较大的厉重项目情形如下：
项目名称 2021腊尾合同资产余额 2020腊尾合同资产余额 增众金额 增众因为
文一西道东荆改制二标 42,225.49 8,111.17 34,114.32 业主方暂未告竣施工图预算核定，工程款遵循工程量的60%从紧付出，结算放缓。
由上外可知，2021年度片面业主方审批周期和审批所用时光有所增众，导致完结算放缓，项目结算周期拉长，合同资产结转较少。同时，2021年度受管帐策略更动影响，公司将质保金和业主未付出投资项目款安排至合同资产列示。上述事项导致了公司2021年度合同资产较2020年度大幅伸长。
杭州市地 工程项目 预付款：按签约合同价的5%且最众不超出5,000万元。 银行转账 否
铁集团有限负担公司 承包人应正在每个付款周期末（每月25日）按发包人央求的花样向监理人提交进度付款申请单，同时附相应的援手性注明文献并经监理人、发包人审核。应从第一个付款周期起首，正在发包人的进度付款中，按当月审核金额的85%付出工程进度款（含管片预付出款）；工程落成且预付款扣回后，工程进度款补付出签约合同金额的5%；合同项下所含全面单元工程达成验收且正在承包人供应无缺的达成结算原料后，付出至零号清单无争议子宗旨95%；发包人内审完结付出至内审价的95%；工程接管后且经政府最终审核完结，监禁审核金额的2.5%行动质料担保金，无息返还其余金额。
宁波市轨道交通集团有限公司 工程项目 1、预付款：签约合同价的10%，个中工资性预付款占比10%； 2、工程进度款按月付出； A.截至本次付款周期已告竣职业对应的金额； B.凭据合同更动、市集代价摇动惹起的安排应增众和扣减的更动金额； C.凭据公法蜕变、违约、索赔等惹起的安排应增众和扣减的安排金额； 每期进度款付出金额=（A+B）*90%+C，个中工资性工程款占比10%。 银行转账 否
宁波市都会根蒂方法开发开展核心 工程项目 预付款付出比例为合同价款的10%。凭据确定的工程计量结果（网罗经发包人、监理人核定的工程更动），承包人向发包人提出付出工程进度款申请14天内，发包人应按工程价款（经发包人、监理人审核确认）的75%向承包人付出工程进度款。工程开始验收及格、整改告竣后付出至工程价款（经发包人、监理人事书确认）的80%闭联收受单元对口验收及格并提交对口验收单后付出至工程价款（经发包人、监理人审核确认）的83%；达成验收及格并移交无缺达成原料（网罗达成结算原料）给档案馆等闭联部分后付出至一齐工程价款（经发包人监理人审核确认）的85%；经发包人或其委托的制价磋议单元审核后付出至审核价款的90%；余款扣除质料担保金后（如未付出追加费的一并扣除）待审后付出。 银行转账 否
中邦铁道制造集团有限公司 工程项目 乙方已落成程量由甲方申报经监理工程师审核并报业主确认后的金额的85%行动每月付出的工程进度款子，为确保姑苏轨道交通工程开发就手举办，业主扣除当月进度计量款的1%行动安乐坐蓐的典质金，如和议期内产生各种安乐事项，工地现场存正在强大安乐隐患或有被政府闭联部分处置违规操作等景色，经监理和业主确认，久远性扣除片面或一齐安乐坐蓐典质金，其余片面待项目达成验收后一并返还。甲方达成结算评审完毕，业主将审计后应付出的款子付出给甲方后的10个职业日内，甲方通过银行转账的办法将该款子付出给乙方。审计后应付出的款子即除质保金外，凭据合同或其他商定（网罗对乙方的赏罚金额的累计）， 乙方应取得的任何未付款额总共。 银行转账 否
上海久事（集团）有限公司 工程项目 本工程备料预付款按首年度实质告竣工程量的15%计取，工程备料预付款分三次付出，每次各5%。 工程进度款付出至合同价的50%时，起首抵扣工程备料预付款，扣完为止，预付款保函也相应失效。 工程进度款的估计，按截止每月20日前告竣的实物工程量举办验工计价，由乙方编制当月告竣职业量报外及月度工程局面进度外，报甲方照准后，于乙方上报该月度工程量报外后的 45天内付出该月工程款的85%。 正在总付款额抵达合同价的85%时，即截至付款，正在本合同工程项目一齐告竣并通过达成验收并递交无缺达成结算原料后付出5%，交齐工程达成档案原料并通过审价后再付出除核定结算价3%的保修期担保金外的其余款子。保修期担保金正在保修期满后一齐结清。 银行转账 否
上海市公积金打点核心 公租房 市公积金核心参照《闵行区征收（动迁）计划住房项目开发打点施行偏睹（试行）》及其附件，遵循“项目开工5%、根蒂验收30%、机闭封顶40%、博得交付操纵证15%、项目造成最终回购价后付清一齐房款”的节点，正在收到乙方的请款单及闭联凭证后的二十日内，付出相应的回购房款。 银行转账 否
姑苏市轨道交通集团有限公司 工程项目 预付款10%，承包商应按业主规章的花样，并于每月28日前向监理工程师提交由其项目司理缔结的一式五份的进度款申请原料，阐明承包商以为我方正在该期有权取得的款子，同时提交任何须要的估计书、清单或其他注明文献。业主正在接到监理工程师期中付出证书1天内审批及格后，并正在审批及格后28天内付出该期进度款的85%给承包商。上述应付出的款额应该汇入业主承认的承包商的银行帐户。业主向承包商付出的第一次工程进度款，应正在承包商供应履约保函之后。 银行转账 否
宁波互市控股集团有限公司 工程项目 凭据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出付出工程进度款申请14天内，发包人应按工程价款的75%向承包人付出工程进度款。工程开始验收及格、整改告竣后付出至工程价款的80%；对口验收及格并提交对口接管单后付出至工程价款的83%；达成验收及格并移交无缺达成原料（网罗达成结算原料）给档案馆等闭联部分后付出至一齐工程价款的85%；经发包人或其委托的制价磋议单元审核后付出至审核价款的90%；余款扣除质料担保金后（如未付出追加费的一并扣除）待政府审计后付出。 银行转账 否
上海市闵行大众租赁住房投资运营有限公司 公租房 闵行区公租房公司《闵行区征收（动迁）计划住房项目开发打点施行偏睹（试行）》及其附件，遵循“项目开工5%、根蒂验收30%、机闭封顶40%、博得交付操纵证15%、项目造成最终回购价后付清一齐房款”的节点，正在收到乙方的请款单及闭联凭证后的二十日内，付出相应的回购房款。 银行转账 否
上海鼎霖房地产开采有限公司 工程项目 预付款2,000.00万元整；工程进度款付款以月度为周期，按月付出，由乙方按甲方央求的花样填报好，每月25日提交给甲方，甲方委派的制价磋议照料于次月5日前审批告竣，凭据照料审核的付款数额，甲正直在审批告竣当月的25日前付款，付款比例为审核数额的80%。当工程通过质检站验收及格并博得达成登记证书时，甲正直在两个月内付出至工程合同价款的90%；一齐历程通过质监站验收并结算告竣时，甲正直在两个月内付出至最终结算总价的97%；最终结算金额的3%行动本工程的保修金。 银行转账 否
湖州市南浔区交通投资集团有限公司 工程项目 预付款为签约合同价的10%。承包人应正在每月25日，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的援手性注明文献。监理人正在收到承包人进度付款申请单以及相应的援手性注明文献后的14天内告竣核查，提动身包人到期应付出给承包人的金额以及相应的援手性原料，经发包人审查答允后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能遵循合同央求奉行任何职业或负担的相应金额。发包人应正在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款付出给承包人。发包人不准时付出的，按专用合同条件的商定付出过期付款违约金。质料担保金金额为1.5%合同代价，若交工验收时，凭据浙江省交通运输厅最新公布的信用评议结果，承包人工最高信用等第，同时交工验收质料契合招标文献规章，发包人予以承包人质料担保金0.5%优惠。且达成验收后10日内返还。 银行承兑 否
呈报期内，公司厉重客户为上海久事（集团）有限公司及其部下单元、杭州市地铁集团有限负担公司及其部下单元、宁波互市控股集团有限公司及其部下单元和宁波轨道交通集团及其部下单元等大型邦企，上述客户与公司根本都是历久不乱的合营干系，且资信情状杰出。
上述客户庄敬奉行预算打点轨制，受财务资金支配、付款审批流程等影响，付款周期日常相对较长，但此类客户信用较高，危机较低。公司踊跃科学管控发卖回款，凭据实质情形并联络客户需求应付款支配另行商定。
以各期末前五大未回款子目为例，呈报期内存正在少量因财务付款审批流程较长等成分而存正在应付款支配另行商定情状，对应款子期后回款完毕，的确情形如下所示：
日期 单元名称 项目名称 应收账款期末余额 占比 是否应付款支配另行商定 另行商定的情形 期后回款金额
六盘水市钟山区都会开发投资有限公司 六盘水市钟山区南开乡乡下人居处境归纳整饬项目(犀牛村、浑塘村) 8,101.79 5.42% 否 不对用 -
杭州市地铁集团有限负担公司 昌达道车辆段 4,081.96 2.73% 否 不对用 -
象山县交通运输局 石浦高速公道新桥毗连线（下七里至大圻头公道）PPP工程项目 10,009.01 4.23% 是 政府财务体例审批流程较长，付款顺延。 10,009.01
杭州余杭市政公用开发有限公司 文一西道（东西大道-荆长大道）晋升改制工程二标段计划采购施工（EPC）工程总承包项目 8,965.15 3.78% 是 政府财务体例审批流程较长，付款顺延。 8,965.15
杭州市地铁集团有限负担公司 杭州地铁9号线一期工程昌达道车辆段施工Ⅰ标段 18,831.96 11.04% 否 不对用 -
象山县交通运输局 石浦高速公道新桥毗连线（下七里至大圻头公道）PPP工程项目 10,060.79 5.90% 是 政府财务体例审批流程较长，付款顺延。 10,060.79
杭州市地铁集团有限负担公司 杭州地铁3号线% 否 不对用 5,354.26
浙江全景置业有限公司 钱江新城D-11-2、D-11-3地块项目工程 12,086.13 8.09% 是 因为资金周转因为，业主延迟付出，另行商定于2021年6月回款。 [注]
杭州余杭市政公用开发有限公司 文一西道（东西大道-荆长大道）晋升改制工程二标段计划采购施工（EPC）工程总承包项目 10,701.98 7.16% 是 政府财务体例审批流程较长，付款顺延。 10,701.98
杭州市地铁集团有限负担公司 杭州机场轨道速线% 是 政府财务体例审批流程较长，付款顺延。 10,066.42
综上，业主方的付款支配是凭据合同商定及两边合意确定的，呈报期内公司收款策略未产生蜕变。
1）单项计提坏账打定的应收账款的坏账打定计提法子：独立举办减值测试，按估计将来现金流量现值低于其账面代价的差额。
2）当正在单项器材层面无法以合理本钱评估预期信用失掉的敷裕证据时，公司参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的鉴定，凭借信用危机特质将应收账款划分为若干组合，正在组合根蒂上估计预期信用失掉。确定组合的凭借如下：
账龄组合 账龄 参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，编制应收账款账龄与一切存续期预期信用失掉率对比外，估计预期信用失掉
团结财政报外规模内联系走动组合 团结规模内联系方[注] 参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉
同行业可比上市公司坏账计提策略基于单项和组合评估应收款子预期信用失掉，当单项应收账款无法以合理本钱评估预期信用失掉的音讯时，则凭借信用危机特质将其划分为若干组合，正在组合根蒂上估计预期信用失掉。的确情形如下：
腾达开发 以单项金融器材或金融器材组合为根蒂评估预期信用危机和计量预期信用失掉。当以金融器材组合为根蒂时，公司以合伙危机特质为凭借，将金融器材划分为分别组合。个中，账龄组合参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，编制应收账款账龄与一切存续期预期信用失掉率对比外，估计预期信用失掉；其他组合参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 账龄组合
宁波修工 ①不包括强大融资因素的应收款子：凭据金融器材的性子，以单项金融资产或金融资产组合为根蒂评估信用危机是否明显增众。凭据信用危机特质将应收账款划分为若干组合，正在组合根蒂上估计预期信用失掉。参考史籍信用失掉体味，联络如今情状及对将来经济情状的预测，编制应收账款、合同资产账龄与一切存续期预期信用失掉率对比外，估计预期信用失掉。②包括强大融资因素的应收款子：遵循日常法子，即“三阶段”模子计量失掉打定。 账龄组合
龙修股份 基于单项和组合评估应收款子的预期信用失掉。倘若有客观证据标明某项应收款子仍然产生信用减值，则对该应收款子正在单项资产的根蒂上确定预期信用失掉。对待划分为组合的应收款子，参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 应收联系方客户
上海修工 倘若有客观证据标明某项金融资产仍然产生信用减值，则本集团正在单项根蒂上对该金融资产计提减值打定。对待由《企业管帐规矩第14号——收入》（2017）标准的交往造成的应收款子和合同资产，无论是否包括强大融资因素，本集团永远按拍照当于一切存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉打定。 制造、承包、计划、施工组合
地道股份 倘若有客观证据标明某项金融资产仍然产生信用减值，则公司正在单项根蒂上对该金融资产计提减值打定。当单项应收账款和合同资产无法以合理本钱评估预期信用失掉的音讯时，本公司凭借信用危机特质将其划分为若干组合，正在组合根蒂上估计预期信用失掉，参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 施工业
中邦交修 基于单项和组合评估金融器材的预期信用失掉。思索了分别客户的信用危机特质，以账龄组合为根蒂评估应收款子的预期信用失掉。 账龄组合
中邦铁修 对应收账款，集团除对单项金额强大且已产生信用减值的款子独立确定其信用失掉外，其余正在组合根蒂上采用减值矩阵确定信用失掉。 组合1
由上外可知，公司应收账款的坏账计提策略契合管帐规矩央求，且与同行业可比公司不存正在强大分别。
截至2023年6月末，公司与可比公司对待按信用危机特质组合计提的应收账款坏账，的确情形如下：
注1：龙修股份、中邦铁修坏账计提比例系凭借应收账款组合及坏账打定金额加权估计得出。
注2：上海修工、地道股份2023年半年报未披露按账龄组合的坏账计提比例。
由上外可知，截至2023年6月末，公司按账龄分组列示的归纳坏账实质计提比例高于同行业均匀值，应收账款坏账打定计提敷裕，与同行业可比公司比拟更为郑重。
公司2020腊尾、2021腊尾、2022腊尾和2023年6月末应收账款坏账打定占期末应收账款余额的比例诀别为18.80%、17.31%、16.08%和20.62%，同行业可比上市公司该比例的均值为8.37%、8.81%、9.21%和9.55%。的确情形如下：
公司计提坏账打定的归纳比例高于同行业均匀值，应收账款坏账打定计提敷裕，与同行业可比公司比拟更为郑重，不存正在强大分别。
综上所述，公司应收账款的坏账计提策略契合管帐规矩央求，与同行业可比公司比拟不存正在强大分别。公司账龄组合下应收账款坏账打定计提模范系参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，编制应收账款账龄与一切存续期预期信用失掉率对比外，估计预期信用失掉，具备合理性。
公司已向客户让渡商品而有权收取对价的权力，且该权力取决于时光流逝除外的其他成分的，确以为合同资产。当正在单项器材层面无法以合理本钱评估预期信用失掉的敷裕证据时，公司参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的鉴定，凭借信用危机特质将合同资产划分为若干组合，正在组合根蒂上估计预期信用失掉。确定组合的凭借如下：
已落成未结算资产组合 资产性子为修制合同造成的已落成未结算资产 1.00%
业主未付出投资项目款组合 资产性子为PPP项目业主尚未付出的未到期投资项目款 1.00%
腾达开发 以单项金融器材或金融器材组合为根蒂评估预期信用危机和计量预期信用失掉。参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 已落成未结算组合 [注1]
龙修股份 公司对由收入规矩标准的交往造成的合同资产（无论是否包括强大融资因素），按拍照当于一切存续期内预期信用失掉的金额计量失掉打定。公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用失掉。倘若有客观证据标明某项合同资产仍然产生信用减值，则本公司对该合同资产正在单项资产的根蒂上确定预期信用失掉。对待划分为组合的合同资产，本公司参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 与政府客户的根蒂方法开发项目 0.50%
上海修工 倘若有客观证据标明某项金融资产仍然产生信用减值，则本集团正在单项根蒂上对该金融资产计提减值打定。对待由《企业管帐规矩第14号——收入》（2017）标准的交往造成的应收款子和合同资产，无论是否包括强大融资因素，本集团永远按拍照当于一切存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉打定。 制造、承包、计划、施工组合 0.40%
地道股份 倘若有客观证据标明某项金融资产仍然产生信用减值，则公司正在单项根蒂上对该金融资产计提减值打定。当单项应收账款和合同资产无法以合理本钱评估预期信用失掉的音讯时，本公司凭借信用危机特质将其划分为若干组合，正在组合根蒂上估计预期信用失掉，参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 未决算项目质保金 1.00%
中邦交修 对待不含强大融资因素的应收账款以及合同资产，本集团应用简化计量法子，按拍照当于一切存续期内的预期信用失掉金额计量失掉打定。对待租赁应收款、包括强大融资因素的应收账款以及合同资产，本集团遴选应用简化计量法子，按拍照当于一切存续期内的预期信用失掉金额计量失掉打定。 已落成未结算 1.04%
中邦铁修 对应收账款与合同资产，集团除对单项金额强大且已产生信用减值的款子独立确定其信用失掉外，其余正在组合根蒂上采用减值矩阵确定信用失掉。 组合1 0.52%
如上外所示，同行业可比公司合同资产根本上都采用了与应收账款好像的法子，遵循危机特质确定分别的组合，参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。公司对合同资产减值打定计提策略与同行业可比公司不存正在强大分别。
思索到存正在单项资产因信用危机分别而发作的单项计提，而公司遵循信用危机呈报期内均遵循组合计提合同资产减值，公司与同行业可比公司按组合计提合同资产减值打定比例情形如下：
发行人合同资产减值打定计提比例略低于同行业均匀值，厉重系同行业公司中腾达修计划提比例较高从而导致均匀值较高。除腾达开发外，公司合同资产减值打定计提比例高于其他同行业可比公司。
以单项金融器材或金融器材组合为根蒂评估预期信用危机和计量预期信用失掉。参考史籍信用失掉体味，联络如今情状以及对将来经济情状的预测，通过违约危机敞口和一切存续期预期信用失掉率，估计预期信用失掉。 已落成未结算组合 1年以内 5%
同行业可比公司合同资产坏账计提策略，详睹本回答“题目1”之“二、（三）2、（2）发行人与可比公司合同资产坏账计提策略与法子比较情形”。
腾达开发对合同资产和应收账款同样以账龄为根蒂计提减值，而同行业可比公司对待合同资产减值均未遵循账龄举办计提。因计提办法的分别，腾达开发合同资产最低的计提比例5%，高于同行业按组合计提的最高比例1.04%。
综上，腾达开发合同资产减值打定计提比例高的因为为合同资产减值计提办法与同行业存正在分别，腾达开发以账龄为根蒂计提减值，预期失掉率高于行业均匀水准。
综上所述，公司合同资产的坏账计提策略契合管帐规矩央求，与同行业可比公司不存正在强大分别。
（四）是否存正在应按单项计提坏账打定、减值打定而未计提的情状，是否存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能或意图产生晦气蜕变等导致应收账款、合同资产存正在较大减值危机的情状
公司单项计提坏账打定、减值打定的策略为：独立举办减值测试，按估计将来现金流量现值低于其账面代价的差额。
呈报期各期末，公司已对应收账款与合同资产余额举办信用危机评估，思索可以产生的违约危机，联络项目奉行情形、客户情形、争议及诉讼情形等成分确认是否存正在客观证据标明应收账款与合同资产中存正在信用危机明显分别需求单项计提坏账打定、减值打定的情状，并凭据评估结果对估计一齐或片面无法收回的款子，独立计提坏账打定。
除上外所示应收账款外，截至呈报期末，公司不存正在其他有彰彰迹象标明债务人很可以无法奉行还款负担而需求独立计提坏账打定的应收账款和合同资产。
综上所述，呈报期内，公司仍然凭据闭联规章协议了应收账款、合同资产减值打定计提策略，并庄敬遵循企业管帐规矩的央求对片面客户应收款子余额独立计提减值打定。公司的客户长三角地域的地方邦企或地方政府平台公司为主，具备较强的还款技能和信用水准，不存正在应按单项计提坏账打定、减值打定而未计提的应收账款和合同资产。
2、是否存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能或意图产生晦气蜕变等导致应收账款、合同资产存正在较大减值危机的情状
截至2023年6月30日，发行人及其控股子公司，与应收账款及合同资产闭联的强大诉讼情形如下：
原告：宏润开发被告：广东西樵商贸广场有限公司 发行人以被告未付出工程款为由，央求被告付出工程款1,017.44万元及过期付款失掉236.25万元，诉讼费、保全费由被告承当。 1,253.69 2022年11月15日，佛山市南海区百姓法院作出占定（[2022]粤0605民初14082号），占定被告向发行人工程款 1,000.58万元及息金。被告不服提起上诉，现二审讯决已作出，驳回被告上诉乞请，坚持一审讯决。截至本回答缔结日，该案件尚正在奉行中。
项目名称 合同金额 签约时光 项目进度 应收账款余额 应收款坏账打定 合同资产余额 合同资产减值打定
正在案件审理历程中，2022年11月15日，佛山市南海区百姓法院作出占定（[2022]粤0605民初14082号），占定被告向发行人付出工程款1,000.58万元及
息金。被告不服提起上诉，现二审讯决已作出，驳回被告上诉乞请，坚持一审讯决。截至本回答缔结日，该案件尚正在奉行中。发行人对广东西樵商贸广场有限公司的应收账款余额获法院援手，同时公司已遵循账龄计提了77.62%的坏账，闭联应收账款不存正在较大的减值危机。
客户名称 项目名称 合同价 项目签署时光 2023.6.30落成进度 项目停工时光 合同资产余额 合同资产减值打定
呈报期各期机场速线项目和中影九州（百色）IMAX邦际影视城项目回款情形如下：
呈报期内机场速线项目和中影九州（百色）IMAX邦际影视城项目回款情形杰出。
机场速线项目中止，厉重因为为杭州亚运会召开，需保证道道顺畅，估计将于亚运会进行完毕后规复施工。机场速线项目已纳入政府预算，同时业主杭州市地铁集团有限负担公司为具备政府配景的根蒂方法开发规模企业，具有较强的履约技能和信用水准。该项目合同资产不存正在大额减值危机。
中影九州（百色）IMAX邦际影视城项目中止，厉重因为为受外地第三资产开展情状的影响，项目业主百色华屹置业有限公司以为该项目后续前景不甚乐观，所以项目业主与公司商定，先暂停项目施工，后续再行开采。截至本回答缔结日，项目仍处于暂停状况。因公司与百色华屹置业有限公司实质限度人其他项目平常履约，且该项目合同资产余额较小，公司仍然按策略计提减值打定，故该项目合同资产不存正在大额减值危机。
因上述项目合同资产造成时光均为1年以内，且业主方履约技能较强，闭联款子的收回不存正在强大不确定性，公司踊跃体贴项目进步，并与业主方维持了杰出的疏通，未发函催款。
综上，机场速线项目和中影九州（百色）IMAX邦际影视城项目呈报期内回款杰出，业主方履约技能较强，闭联款子的收回不存正在强大不确定性，计提减值打定金额合理、隆重，不存正在大额减值危机。
呈报期内，发行人应收账款欠款方及合同资产涉及客户厉重网罗杭州市地铁集团有限负担公司、宁波市轨道交通集团有限公司、宁波互市控股集团有限公司、姑苏市轨道交通集团有限公司等大型邦企。发行人厉重项目通过中标并签约后举办施行，各层级政府及市集、公法等监禁力度较强，厉重项目已纳入政府预算，具备较强的还款技能和信用水准。所以，不存正在客户履约技能和意图产生晦气蜕变导致应收账款、合同资产存正在较大的减值危机的情状。
综上，呈报期内，发行人不存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能和意图产生晦气蜕变等导致应收账款、合同资产存正在较大的减值危机的情状。
（五）联络合同资产中大额已落成未结算项宗旨名称、的确金额、签署时光、落成时点及估计确认收入时点，阐明是否存正在落成后历久未验收的情状，闭联合同资产是否存正在减值危机
截至2023年6月30日，发行人合同资产账面余额为550,988.66万元，个中已落成未结算资产账面余额为 495,417.18万元，占合同资产总余额的比例为89.91%。发行人已落成未结算资产前十大项宗旨资产账面余额合计 178,955.06万元，占发行人已落成未结算资产账面总余额的比例为36.12%。项目的确情形
项目名称 业主名称 合同金额 合同签署时光 合同资产余额 达成时光 项目验收进度
吴兴至临安公道南浔地道段工程 湖州南浔交通水利投资开发集团有限公司 93,996.59 2020年9月 23,204.32 未落成 尚未抵达验收要求
博奥地道 杭州市钱江新城开发打点委员会（杭州市三江汇将来都会开发打点委员会） 107,353.63 2017年4月 20,513.55 2021年 8月 已告竣达成验收
轨道交通 6号线标 姑苏市轨道交通集团有限公司 90,311.73 2018年11月 12,311.21 未落成 尚未抵达验收要求
项目名称 业主名称 合同金额 合同签署时光 合同资产余额 达成时光 项目验收进度
注2：公司工程项目落成后，需经客户达成验收及格，并告竣项目决算后，才具备无要求收款的权力，合同资产相应安排至应收账款。
呈报期末发行人合同资产中大额已落成未结算项目尚未结算的因为厉重为项目尚未抵达验收要求或者项目已达成验收、最终决算尚未告竣，不存正在落成后历久未验收的情状。
发行人合同资产已落成未结算项目涉及的厉重客户网罗地方政府部分或其他政府配景的根蒂方法开发规模企业，具有较强的履约技能和信用水准，且公司仍然凭据闭联规章协议了合同资产减值打定计提策略，对合同资产遵循一切存续期内预期信用失掉的金额确认减值打定，闭联合同资产不存正在减值危机。
（2）查阅发行人所处行业查究呈报及邦度闭联策略，领会市集处境、制造施工行业闭联特性对发行人应收账款与合同资产范围的影响；
（3）获取呈报期内发行人厉重客户的发卖合同，领会厉重客户的信用策略，检验呈报期内是否产生改变，并判辨信用策略对发行人应收账款与合同资产范围的影响；
（4）获取呈报期各期应收账款和合同资产明细外，领会应收账款与合同资产的的确组成，并与厉重客户发卖合同举办比对，判辨发行人呈报期各期末应收账款、合同资产厉重客户期末余额改变情形及改变因为；
（6）查阅同行业上市公司公然披露文献，领会其呈报期内应收账款与合同资产范围摇动情形，并与发行人举办比较判辨，鉴定其分别的合理性；
（7）凭据发行人坏账计提策略、应收账款、合同资产明细外，复核呈报期内应收账款坏账打定金额、合同资产减值打定金额，并与财政报外披露金额举办查对；
（8）检验应收账款坏账打定计提策略、合同资产减值打定计提策略与同行业可比公司披露的管帐策略是否存正在强大分别；
（9）访叙发行人财政部分有劲人、安置合约部有劲人和公法部分有劲人，领会公司与厉重客户是否存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能或意图产生晦气蜕变的情状；
（10）获取发行人工程项目台账，检验判辨大额已落成未结算项宗旨的确情状和验收情形，检验其是否存正在减值危机。
（1）呈报期内应收账款及合同资产范围较大契合行业特性。2021腊尾应收账款及合同资产余额上升厉重系当年客户结算进度减弱弛光伏补贴回款变慢所致；
（3）呈报期内发行人应收资产和合同资产坏账计提策略与同行业比拟不存正在强大分别；
（4）呈报期内，发行人仍然凭据闭联规章协议了应收账款、合同资产减值打定计提策略，并庄敬遵循企业管帐规矩的央求对片面客户应收款子余额独立计提减值打定，不存正在应按单项计提坏账打定、减值打定而未计提的应收账款和合同资产；
（5）呈报期内发行人不存正在合同瓜葛、项目历久中止、合同终止、客户履约技能或意图产生晦气蜕变等导致应收账款、合同资产存正在较大减值危机的情状；
（6）呈报期内发行人合同资产中大额已落成未结算项目不存正在落成后历久未验收的情状，闭联合同资产不存正在减值危机。
三、联络控股股东股权质押及法令冻结的因为、质押资金的确用处、商定质权完毕情状、其财政情状和偿债技能、涉诉情形、股价改变情形等，阐明质押股份是否存正在较大的平仓危机，是否可以导致控股股东、实质限度人产生更动，以及控股股东、实质限度人坚持限度权不乱性的闭联办法；
发行人控股股东、实质限度人不存正在所持发行人的股份被法令冻结的情形，存正在所持股份质押的情形。公司控股股东、实质限度人举办股权质押的厉重因为为宏润控股交易拓展需求，填充活动资金贷款等。凭据宏润控股、实质限度人供应的阐明，股份质押融资厉重用于宏润控股平常筹备及对外投资。
凭据质押和议等原料，目前质押和议中商定的质权完毕情状可分为以下类型：一是未正在质押合同中商定昭着的警惕线平安仓线，仅以“债权期满未获了偿或质押资产代价淘汰可以危及债权人权柄”等担保合同花样条件行动质权完毕情状；二是正在质押合同中商定了昭着的警惕线）股价改变情形
公司自2023年1月3日至2023年9月30日股票收盘价（前复权）情形如下图所示：
由上图可知，自2023年1月3日至2023年9月30日时间，公司股价（收盘价）介于4.64元/股至6.18元/股之间，股价较为不乱。
序号 质权人 出质人 质押数目（万股） 质押融资金额（万元） 警惕线 温州银行宁波分行 郑宏舫 900.00 3,700.00 4.2元/股 3.85元/股
8 招商银行宁波分行 宏润控股 2,350.00 6,000.00 质押股份合计超出总股本50%或股权交往代价跌破每股净资产代价
由上外可知，第1、2、3、8项设立有警惕线日时间最低股票收盘价（前复权）为4.64元/股。
针对上外第1项，发行人自2023年1月3日至2023年9月30日时间最低股票收盘价（前复权）为4.64元/股，高于第1项4.2元/股的警惕线日时间最低股票收盘价（前复权）为4.64元/股，高于第2项4.1元/股的警惕线元/股时触及警惕线，经估计，此时警惕线% ，高于质权人与出质人商定的160%的警惕线万元，股本总额为110,250万股，每股净资产为4.05元/股，控股股东质押的股份并未超出总股本50%，且股权交往代价未跌破每股净资产代价，所以未触及警惕线。
由上可知，发行人股价较为不乱，自2023年1月3日至2023年9月30日最低股票收盘价（前复权）均高于警惕线，所以股票质押平仓危机仍旧较低。
注：以上数据为宏润控股团结财政报外数据。2022年12月31日财政报外经象山天象联络管帐师事宜所（平淡合资）审计并出具天象审[2023]020号审计呈报。2023年6月30日财政报外未经审计。
凭据上外，截至2023年6月30日，宏润控股的团结口径的货泉资金余额为336,140.19万元，扣减上市公司2023年6月30日货泉资金余额296,222.22万元后，宏润控股正在上市公司系统外仍有39,917.97万元货泉资金。别的凭据中邦百姓银行征信核心出具的宏润控股《企业信用呈报》，宏润控股信用情状杰出，假贷交往、担保交往不存正在“被追偿余额”“体贴类余额”和“不良类余额”。所以控股股东的财政情状较好，偿债技能较强。
闭于公司的实质限度人郑宏舫先生，凭据中邦百姓银行征信核心出具的郑宏舫先生《片面信用呈报》，公司实质限度人郑宏舫先生的信用情状杰出，不存正在未了偿的到期大额债务。除持有发行人股份外，郑宏舫还正在发行人处领取工资收入或分红款，同时还具有房产等实物资产，所以可能通过资产处分变现、银行贷款等众种办法举办资金筹措，偿债技能相对较强。
经盘查邦度企业信用音讯公示体例、信用中邦网、中邦裁判文书网、中邦奉行音讯公然网等公然网站及向控股股东、实质限度人领会，截至本回答缔结日，宏润控股和实质限度人不存正在闭于完毕股票质权的诉讼或仲裁或所质押股票被实质处分的情状。
（四）质押股份是否存正在较大的平仓危机，是否可以导致控股股东、实质限度人产生更动
发行人控股股东及实质限度人财政情状杰出，具有较强的偿债技能；不存正在闭于完毕股票质权的诉讼或仲裁或所质押股票被实质处分的情状；自2023年1月3日至2023年9月30日发行人股价未触及警惕线。
综上，公司控股股东、实质限度人股票质押平仓危机以及由此导致的公司控股股东、实质限度人产生更动危机相对较小。
为了坚持发行人限度权不乱性，控股股东、实质限度人已作出《闭于坚持上市公司限度权不乱性的首肯函》，的确网罗以下办法：
1、控股股东、实质限度人已与银行、证券及其他金融机构开发了杰出历久合营干系。正在质押和议奉行的历程中，控股股东、实质限度人将通过众种融资渠道踊跃筹措资金，合理谋划融资及还款安置，将股票质押比例限度正在合理水准，实时做好预警职业并聪明安排集体融资及还款支配。
2、控股股东、实质限度人将亲昵体贴二级市集情形，提进步行危机预警。如涌现质权人行使质权可以影响宏润控股、实质限度人对公司的限度权的，控股股东、实质限度人将踊跃与质权人磋商，采纳众种办法（网罗但不限于填充质押、追加担保金或填充担保物、提前了偿融资款子等办法）低落平仓危机，避免所持有的公司股票被质权人处分，庇护限度权的不乱性。
（1）获取并查阅了发行人控股股东、实质限度人股票质押闭联的乞贷合同、质押和议，获取并查阅中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的《证券质押及法令冻结明细外》，领会股票质押情形和的确用处；
（3）查阅发行人控股股东的财政报外及审计呈报、《企业信用呈报》以及实质限度人的《片面征信呈报》；
（4）核查了邦度企业信用音讯公示体例、中邦裁判文书网、中邦奉行音讯公然网等公然网站，领会公司控股股东和实质限度人的诉讼等情形；
（6）盘查了发行人股票代价，并对股价、平仓线空间举办了测算，判辨股票质押的平仓危机。
（1）发行人控股股东及实质限度人不存正在股份被法令冻结的情状；股份质押厉重系为了宏润控股交易拓展需求，填充活动资金贷款等，厉重用于宏润控股平常筹备及对外投资，发行人控股股东及实质限度人财政情状杰出，具有较强的偿债技能；不存正在闭于完毕股票质权的诉讼或仲裁或所质押股票被实质处分的情状；自2023年1月3日至2023年9月30日发行人股价未触及警惕线，公司控股股东、实质限度人股票质押平仓危机以及由此导致的公司控股股东、实质限度人产生更动危机相对较小；
（2）控股股东、实质限度人已作出《闭于坚持上市公司限度权不乱性的首肯函》，为了坚持发行人限度权不乱性采纳了闭联办法。
四、发行人近来36个月内受到行政处置的情形，是否组成强大违法举动，呈报期内是否存正在闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规开发等情形，是否存正在因前述事项受到金融监禁部分、住修部分、土地打点部行政处置等强大违法违规情形；控股股东、实质限度人近来三年是否存正在贪污、行贿、掠夺资产、调用资产等违法举动；
2020年1月1日至2023年6月30日，发行人及其子公司处置金额超出1万元的行政处置事项的的确情形如下，该等处置事项不组成《上市公司证券发行注册打点主见》（以下简称“《打点主见》”）第十一条第（六）项规章的首要损害投资者合法权柄或者社会大众益处的强大违法举动：
序号 处置决意书编号 被处置单元 处置圈套 处置日期 处置事由 处置金额（元） 不组成首要损害投资者合法权柄或者社会大众益处的强大违法举动的凭借
1 杭西综执罚决字[2021]第02-0525号 宏润开发 杭州市西湖区归纳行政法律局 2022.02 未经照准私行处分制造垃圾，外运时间该工地未博得渣土处分证。 55,000.00 《都会制造垃圾打点规章》第二十五条规章：“违反本规章，有下列情状之一的，由都会百姓政府市容处境卫生主管部分责令刻日刷新，予以正告，对施工单元处1万元以上10万元以下罚款，对开发单元、运输制造垃圾的单元处5,000元以上3万元以下罚款：（一）未经照准私行处分制造垃圾的；……”凭据杭州市西湖区归纳行政法律局于2023年4月出具的《了案阐明》，确认公司已准期缴纳罚款并举办整改，不属于强大处置。
2 杭上综执罚决字[2021]第18-0099号 宏润开发 杭州市上城区归纳行政法律局 2021.11 毁损燃气配置 100,000.00 《城镇燃气打点条例》第五十一条规章：“违反本条例规章，掠夺、毁损、私行拆除、转移燃气方法或者私行改动市政燃气方法的，由燃气打点部分责令刻日刷新，规复原状或者采纳其他拯救办法，对单元处 5万元以上10万元以下罚款，对片面处5,000元以上5万元以下罚款；变成失掉的，依法承当补偿负担；组成犯科的，依法追查刑事负担。” 凭据杭州市上城区归纳行政法律局于2023年3月出具《注明》，确认：“现上述案件仍然了案归档。该处置不属于强大处置。”
3 杭综执（余）罚字[2020]第7号 宏润开发 杭州市归纳行政法律局 2020.06 未经照准私行处分制造垃圾 100,000.00 《都会制造垃圾打点规章》第二十五条规章：“违反本规章，有下列情状之一的，由都会百姓政府市容处境卫生主管部分责令刻日刷新，予以正告，对施工单元处1万元以上10万元以下罚款，对开发单元、运输制造垃圾的单元处5,000元以上3万元以下罚款：（一）未经照准私行处分制造垃圾的。” 凭据杭州市归纳行政法律局、杭州余杭经济技能开采区归纳行政法律队于2023年4月出具的《注明》，确认公司已按央求告竣了整改并实时缴纳了罚款，上述行政处置不属于强大行政处置。
4 甬镇环罚字[2022]35号 宏润开发 宁波市生态处境局镇海分局 2022.06 涉嫌通过私设暗管等遁避监禁的办法排放水污染物 300,000.00 《中华百姓共和邦水污染防治法》第八十三条规章：“违反本准则章，有下陈列动之一的，由县级以上百姓政府处境维持主管部分责令刷新或者责令节制坐蓐、停产整饬，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节首要的，报经有核准权的百姓政府核准，责令停 业、紧闭：......（三）欺骗渗井、渗坑、裂隙、溶洞， 私设暗管，窜改、伪制监测数据，或者不服常运转水污染防治方法等遁避监禁的办法排放水污染物 的；......”凭据上述公法规章，发行人被处以30万元 罚款，不属于前述“情节首要”情状对应的裁量模范，且处置金额未抵达裁量幅度的中位数，属于该裁量幅度的较低层级，且闭联处置决意未认定该举动属于情节首要的情状。 凭据宁波市生态处境局镇海分局于2023年2月14日出具的《处境举动注明》，2021年1月1日至2021年8月31日时间，发行人未产生强大、特大处境事宜，其于2022年6月21日受到的该局1次行政处置（甬镇环罚字[2022]35号）目前已整改完毕并已缴清罚款。凭据《浙江省企业处境信用评议打点主见（试行）》（浙政函[2020]16号）第十条，不列入生态处境首要失信名单。
5 宁直综执[2020]罚决字第02-0006号 宏润开发 宁波市归纳行政法律局 2020.07 正在开发工程的施工现场未设立硬质密闭围挡，并未采纳有用办法防御灰尘飞扬 40,000.00 《浙江省都会市容和处境卫生打点条例》第三十条规章：“开发工程的施工现场应该设立硬质密闭围挡，并采纳有用办法防御灰尘飞扬……违反本条第一款规章的，责令刻日刷新，处一万元以上十万元以下的罚款；过期不刷新的，责令停工致饬。”《宁波市行政处置自正在裁量权行使准则》第十五条第（二）款规章：“罚款为肯定幅度的数额的，从重处置不得低于最高罚款数额与最低罚款数额的均匀值；从轻处置应该低于均匀值，日常处置按均匀金额处置。” 凭据上述公法准则，发行人被处以罚款4万元，处置金额低于最高罚款数额与最低罚款数额的均匀值，属于从轻处置，闭联处置决意未认定该举动属于情节首要情状，所以，不属于强大行政处置。 宁波市归纳行政法律局于2023年2月出具《注明》，确认公司于当月已按央求告竣了整改并实时缴纳了罚款。2023年5月，该局进一步出具阐明，确认前述行政处置不属于强大行政处置。
6 余人社罚决字[2021]第07号 宏润开发 余姚市人力资源和社会保证局 2021.05 未按规章开设农夫工工资专用账户 100,000.00 《保证农夫工工资付出条例》第五十五条第（一）项规章：“施工总承包单元未按规章开设或者操纵农夫工工资专用账户的，由人力资源社会保证行政部分、闭联行业工程开发主管部分遵循职责责令刻日刷新；过期不刷新的，责令项目停工，并处 5万元以上10万元以下的罚款；情节首要。